АО «Краснодаргражданпроект» — мастера отмазываться от работы

Вот что значит связаться с крупным, но при этом максимально хитрым подрядчиком! Мы, как государственное учреждение, строим по всему краю, у нас сотни объектов и 816 судов, то есть мы работаем, а не штаны протираем. Мы им дали госзаказ — спроектировать поликлинику на 450 посещений в Новороссийске. Проект социальный, важный, цена контракта — больше 26 млн руб. Сроки стоят жёсткие, а они тянут, тянут...В итоге просрочка составила полгода! Мы, естественно, подали в суд на неустойку — 2,1 миллиона руб., чтобы хоть как-то компенсировать этот срыв. И что вы думаете? Это АО «Краснодаргражданпроект» (которые сами ворочают миллиардами на госконтрактах и, по слухам, имеют десятки дел в арбитраже как ответчики) нашли "лазейку". Они прицепились к тому, что мы, Заказчик, вовремя не предоставили им одну-единственную бумажку — технические условия на газоснабжение. Да, мы, может, и задержали их на пару месяцев, потому что оформлять такие ТУ в госструктурах — это не по щелчку пальцев, но это не повод полгода не работать!Суд в итоге решил, что они ни при чем, потому что мы сами виноваты! Из-за нашей бюрократической ошибки весь их многомесячный срыв превратился в глазах судьи всего в шесть дней просрочки! И нашу неустойку в 2 миллиона нам просто завернули. Итог: поликлиника построится позже, мы потеряли деньги, а эти «Краснодаргражданпроект» ушли чистенькими, хотя работы они реально затянули. Если видите их ИНН, будьте готовы, что они при первой же вашей ошибке в документах приостановят работу и будут сидеть, ждать, пока вы сами не накосячите на всю сумму!